Deuxième mise en demeure avant résiliation : RN 01 du PK 1195 au PK 1203 (8 km), EPTP-Ghardaïa

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE WILAYA D'IN SALAH DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS Centre ville In Saiah
MISE EN DEMEURE Nº 02 AVANT RESILIATION A L'encontre de L'ENTREPRISE EPTP-GHARDAIA
Le Directeur des travaux publics de la wilaya d'In Salah;
· Vu, le marché Nº 01/2024 du 06/05/2024 conclu avec l'entreprise Publics des Travaux Publics - Ghardaïa EPTPG dont le siège social Zone d'indisteruelle BOUNOUARA - commune BOUNOUARA B.P 10, portant la réalisation des travaux de : Modernisation de la RN 01 du PK 1195 au PK1203 sur 8 km.
· Vu, l'ordre de service du commencement des travaux en date du 19/05/2024.
· Vu, la mise en demeure nº01 appliquée à l'encontre de l'entreprise de réalisation publiée dans les journaux nationale notamment : ELWAHAT en date du 15/04/2025, et ELHAYAT en date du 24/04/2025.
· Vu, la lettre inscrite sous le nº:979/DTP/W.In.S/2025 du 11/12/2025, adressées à l'entreprise réalisatrice . portant d'améliorer la cadence de réalisation et entretenir la piste de service périodiquement.
· Vu, la lettre inscrite sous le n°:999/DTP/W.In.S/2025 du 15/12/2025, adressées à l'entreprise réalisatrice . portant à l'exécution des décisions et recommandations prise par les départements de ministère de la tutelle au cours d'un réunion tenue en date du 30/11/2025 relatifs à redynamiser le chantier durant quinze 15 jours, et achever les travaux avant décembre 2025.
· Vu, la lettre de mise en demeure inscrite sous le n°:154/DTP/W.In.S/2026 du 23/02/2026, adressées à l'entreprise réalisatrice , portant renforcer le chantier par le matériels et moyens nécessaires avec reprise les travaux de revêtements, et augmenter la cadence de réalisation.
· Vu, les visites du chantier effectuées par les représentants du maitre de l'ouvrage, durant lesquelles ont constaté le grand retard dans la réalisation, les travaux de la couche de base en GB sont arrêtés sans aucun raison, et non lancement les travaux de couche de roulement en BB jusqu'à ce jour.
· Vu, le compte rendu établi par le BET chargé de suivi technique en date du 08/06/2026 portant, l'abondement de chantier ainsi que les travaux sont totalement à l'arrêt depuis le jour de 08/05/2026 jusqu'à ce jour, et que l'entreprise n'a pas démarré le travaux de BB.
Le Directeur des travaux publics de la wilaya d'In Salah met en demeure, dans un délai de sept (07) jours à partir de la première parution de la présente mise en demeure dans la presse nationale, l'entreprise EPTP- Ghardaia de procéder à ce qui suit :
· Redynamiser le chantier dans l'immédiat.
· Redémarrage les travaux de noir GB.
· Démarrer en urgence les travaux de BB.
· Renforcer le chantier en moyens humains et matériels nécessaires.
· Accélérer et augmenter le rythme de réalisation.
· Travailler en appliquant le système 3x8heurs.
· Fournir au service contractant un planning d'exécution des travaux, actualisé selon les délais contractuels restant.
Faute de quoi, des mesures coercitives seront appliquées à l'encontre de cette entreprise conformément aux clauses du marché et à la réglementation des marchés publics.
ANEP 2630004180
المشوار السياسي: 2026/06/23

La parution française indique les PK 1195 à 1203 ; la parution arabe indique les PK 1193 à 1203. Les deux parutions indiquent 8 km.