Première mise en demeure pour 120 logements LPA, 24 logements promotionnels et 14 locaux à Sidi Rached

الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ـران ، المدينة والتهيئة العمرانية ـن، العمــ وزارة السكـ Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme, de la Ville et de I'Aménagement du Territoire ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيبازة
Office de Promotion et de Gestion Immobilière de la Wilaya de Tipaza
DIRECTION GENERALE Réf : 1822/D G/2026
Tipaza le 17/09/2026
Au Gérant de l'entreprise SARL ASKON 1ere Mise en Demeure
*Vu le décret présidentiel Nº15-247 du 16/09/2015, portant réglementation des marches publics et des délégations de service public
* Vu le marché Nº 01/21 approuvé le 24/07/2025 portant réalisation en TCE et VRD des 120/ 500 LPA II PA 2024 et 24 Logement Promotionnels (clos et couvert) +14 Locaux de Commerces à SIDI RACHED Wilaya de Tipaza, Conclus entre OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE de la Wilaya de Tipaza elisant domicile cité Administrative AU1 Tipaza et le partenaire contractant SARL ASKON CONSTRUCTION élisant domicile : 17 RUE MUSETTE LES SOURCES, ILOT 51 SEC 13 RDC BIR MOURAD RAIS W.ALGER.
* Vu l'ordre de service Nº 0281-25 du 28/12/2025 ayant pour objet la notification du marché et démarrage des travaux.
* Vu l'ordre de service d'arrêt des travaux Nº 0282-25 du 29/12/2025.
*Vu l'ordre de service de reprise des travaux N°0035-26 du 16/02/2026.
* Vu l'ordre de service d'arrêt des travaux Nº 0138-26 du 24/06/2026.
*Vu l'ordre de service de reprise des travaux Nº0145-26 du 02/08/2026.
*Vu le procès-verbal de constat du 26/08/2026 qui montre l'arrêt des travaux
*Vu le non-respect des recommandations du BET de renforcer le chantier en moyens humains et matériels dans un délai de 48h.
*Vu la consommation de 40% du délai contractuel
*Vu le procès-verbal de constat par l'huissier de justice en date du 07/09/2026 qui montre l'arrêt des travaux.
* Vu le procès-verbal de constat du 16/09/2026 qui montre l'arrêt des travaux.
A cet effet, l'entreprise SARL ASKON CONSTRUCTION est mise en demeure pour :
- Reprendre les travaux.
- Respecter les engagements contractuels.
- Renforcer le chantier en moyens humains, matériels et matériaux.
Un délai de 10 jours vous est accordé à compter de la date de sa première publication dans le (BOMOP) ou dans la presse.
Passé ce délai, l'office se réserve le droit de résilier votre marche unilateralement aux torts exclusifs conformément à la réglementation en vigueur.
Le Directeur Général
Infos
INFO MASS MEDIA 27 /09/2026
ANEP 2616031951