Mise en demeure avant résiliation : 50 logements LPL en TCE et VRD à Béni Ourtilane

# الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية République Algérienne Démocratique et Populaire

MINISTÈRE DE L'HABITAT DE L'URBANISME
ET DE LA VILLE ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
OFFICE DE PROMOTIONET DE GESTION IMMOBILIÈRE
DE LA WILAYA DE SETIF

&
Adresse: Cité 08 Mai 1945- 600 logements BEL AIR
SETIF-19 000
DIRECTION GÉNÉRALE

(039) 59-49-09

(039) 59-43-07
☒
2

(039) 59-43-42

E
☒

direction@opgi-setif.dz

وزارة السكن العمران والمدينة
والتهيئة العمرانية
ديوان الترقية والتسيير العقاري
لولاية سطيف

العنوان : حي 08 ماي 1945 600 مسكن الهواء الجميل
سطيف 19000

المديرية العامة
ديوان الترقية والتسيير العقاري

رقم التعريف الجبائي18833 100 1190 099

Sétif le 2026 9l 03 391 03

Nº 2187/SD/2026

Monsieur le Directeur Général de l'Office de Promotion
Et de Gestion Immobilière de la wilaya de Sétif
A Monsieur :
CHEKOUR DJAMEL
ENTREPRISE DE REALISATION
Adresse : Beni Ibrahim- commune de Ain Lergredj- SETIF

Projet : 50/2000 LPL à BENI OURTHILENE
Programme : 2000 LPL ATW année 2024 -2ème tranche
Lot : TCE & VRD

## MISE EN DEMEURE AVANT RESILIATION

· Vue la multitude de recommandations et instructions délivrées par le BET inscrites sur le cahier de chantier, aussi les
rapports d'avancement des travaux mensuel dans le but de renforcer le projet en tout type de moyens nécessaires
« humains et matériels », et le non-respect de ces dernières.

· Vu l'ODS n'01 relatif au démarrage des travaux le 06-05-2025.

· Vue la réunion de travail tenue sur site le 02-06-2026 .

· Vu le rapport du BET daté le 03-06-2026 oú il a été mentionné le manque d'approvisionnement en moyens
matériel et humain spécialisé.

· Vue la mise en demeure n°01 du 08-06-2026 nº1551/DG/2026.

· Vue l'expiration des délais accordés dans la mise en demeure nº01.

· Vu le procès-verbal de chantier « carence » date le 14-07-2026, ainsi le retard cumulé malgré la consommation du
délai contractuel .

· Vu'le non-respect du planning des travaux contractuel.

Une Mise en demeure Avant Résiliation est'adressée à l'entreprise CHEKOUR DJAMEL domiciliée à Beni Ibrahim-
commune de Ain Lergredj- SETIF, titulaire du marché de réalisation lot TCE +VRD des 50/2000 LPL à la commune de BENI
OURTHILENE» approuvé le 06-05-2025 enregistré sous n° 80/PR/2000, et ce pour le renforcement du chantier en
tout type de moyens humains et matériels nécessaire, et l'emploi de plusieurs équipes (3 x 8), et l'augmentation
immédiate du rythme de réalisation pour combler le retard cumulé permettant ainsi l'achèvement des travaux
d'exécution ainsi que le lot VRD.

Un délai de huit (08) Jours est accordé à l'entreprise à compter de la première parution de cette mise en
demeure avant résiliation sur les journaux nationaux pour se conformer au contenu de cette dernière, faute de quoi,
les mesures coercitives seront appliquées à l'encontre de l'entreprise.