Première mise en demeure : réalisation de 96 logements AADL, lot 02, avec VRD au POS 19 de Djelfa

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme, de la ville
Et de l'Aménagement du Territoire
Agence Nationale de l'Amélioration Et du
Développement du Logement -AADL-
Direction Régionale Alger Ouest

Programme des 15 000/200 000 logements Zone 02 « location - vente » AADL 03

# 1ère MISE EN DEMEURE

Marché Nº05/DRAO/2026 du 20/01/2026
Entreprise « SARL ZYF CONSTRUCTION »

L'entreprise « SARL ZYF CONSTRUCTION » Sise (siège social) : Rue ZIGHOUD YOUCEF, Cité 01 Novembre
1954, Section 102 GP 109 BOURJ BOU ARRERIDJ. Titulaire du marché Nº05/DRAO/2026 du 20/01/2026 portant
sur La Réalisation des 96/500 logements « Lot 02 » Location-Vente en tous corps d'état y compris les travaux de
viabilisation « Réseaux Tertiaires » sis à POS 19 Commune de DJELFA. Wilaya de DJELFA.

\- Vu l'ordre de service Nº01 notifié le 20/01/2026 relatif au démarrage des travaux ;

\- Vu Rapport établie par le Directeur des projets de la wilaya de Djelfa en date du 26/04/2026 signalant le retard des travaux et
le non-respect des conditions du chantier ;

\- Vu la visite de chantier effectué par le directeur générale adjoint et le directeur régional en date du 04/05/2026 signalant
l'instruction les directifs suivants :

· La mise en service de la centrale à béton

· Le renforcement des effectifs de la main-d'œuvre

· Le lancement des quatre lots prévus

\- Vu le procès-verbal établi par le bureau d'étude de suivi en date du 17/05/2026 signalant -:

· Le non-respect des engagements de l'entreprise au conformément aux avancements des travaux ;

· Le manque flagrant de moyens humains et matériels présent sur le chantier ;

· Le non démarrage de ferraillage du radier de fondations des six (06) blocs ;

· Absence d'évacuation des déblais et remblais du chantier, signaler en date du 12/05/2026 ;

\- Vu Rapport établie par le directeur des projets de la wilaya de Djelfa en date du 20/05/2026 signalant le non-respect flagrant
des engagements afin de renforcés la main d'œuvre qualifié ;

\- "Vu l'arrêt de l'installation la centrale à béton ;

\- Vu le non-respect de l'entreprise des consignes et recommandations édictées sur divers procés-verbaux de chantier allant dans
le sens de relancer les travaux et le renforcement du chantier en moyen humains.

L'entreprise « SARL ZYF CONSTRUCTION » élisant domicile au : Rue ZIGHOUD YOUCEF, Cité 01 Novembre 1954,
Section 102 GP 109 BOURJ BOU ARRERIDJ. Est mise en demeure de :

\- Transmettre un nouveau planning de réalisation détaillé et actualisé (avancement prévisionnel des travaux, mains d'annie,
approvisionnement en matériaux de construction) ;

\- Renforcer le chantier en moyens humains (main d'œuvre qualifiées) afin d'augmenter le rythme des travaux ;

\- Redynamiser le chantier et prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement du projet afin de respecter
les délais prévus ;

· Relancer les travaux de chantier d'une manière effective afin de rattraper le retard causé ;

\- Installer sur le chantier, des équipes de travail successives organisées en triple brigades (3x8) assurant un travail continu.

Un délai de Huit (08) jours à compter de la première parution de la présente mise en demeure sur les quotidiens nationaux et /ou le
BOMOP, est accordé à l'entreprise pour s'y conformer, faute de quoi des mesures coercitives réglementaires seront appliquées à
son encontre.