Deuxième mise en demeure : réalisation des laboratoires du centre de référence des maladies tropicales, lot 01

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
RÉPUBLIQUE ALGERIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE LA
VILL ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE TAMANRASSET
وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية مديرية التجهيزات العمومية لولاية تمنراست
MISE EN DEMEURE Nº 02/2026
Projet : réalisation d'un centre de référence des maladies tropicales à Tamanrasset.
LOT Nº01 : LABORATOIRES
Le service contractant : Monsieur le Directeur des équipements publics, route de l'Askrem Tamanrasset.
Le Cocontractant :* EURL OULHADJ TRAVAUX GENERAL* représenté par son gérant OULHADJ KHALIL le résidant Cite Elmostakbal commun Adrar wilaya Adrar, titulaire du Marché nº 27/2025 du 24/09/2025 Visé sous Nº274/2025 du 23/09/2025 relatif : :
Réalisation d'un centre de référence des maladies tropicales à Tamanrasset.
LOT Nº01 : LABORATOIRES
1 - Conformément à l'ordre d'exécution des Travaux, enregistré sous le numéro 118/2025 en date du 24/09/2025, notifié le 01/10/2025.
2 -Conformément les rapports mensuels du bureau d'études qui font état d'une absence totale sur le chantier (le chantier est abandonné).
3 - Vu des visites fréquentes sur le terrain, nous avons constaté que les travaux à l'arrêt et que le chantier était à l'abandon.
4- Suite la mise en demeure Nº 01 du 12/04/2026, publié dans la presse nationale le 20/04/2026.
5- Conformément à l'avertissement qui vous a été adressée dans la correspondance nº 1180 du 10/06/2026, dans laquelle nous vous demandions de prendre les mesures nécessaires pour reprendre les travaux, rattraper le retard accumulé par rapport au calendrier et approvisionner le chantier en matériaux de construction et en main-d'œuvre qualifiée, et ce dans un délai de 72 heures.
6- Conformément au rapport nº 02/2026 établi par le bureau d'études en date du 01/06/2026, qui fait état de l'arrêt total des travaux, de l'absence totale de l'entreprise sur le chantier et de l'absence de main-d'œuvre d'œuvre (le chantier est abandonné).
7 -Compte tenu du retard pris dans le planning des travaux.
8 - Conformément à l'article 16 du marché. Est mise en demeure pour :
- Il faut prendre toutes les mesures nécessaires pour reprendre les travaux et pour renforcer le chantier avec la main-d'œuvre qualifiée et les matériaux de construction nécessaires, dans un délai de 08 jours à compter de la date de publication de mise en demeure dans les journaux nationaux.
En cas de non-respect de cette mesure, des sanctions seront appliquées à l'encontre de l'entreprise conformément à la réglementation en vigueur.
AL MOUNASSER 14 Juillet 2026
ANEP 2616024093