Réalisation de la station de pompage ZEGHAIA 02

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE
OFFICE NATIONAL DE L'ASSAINISSEMENT Sis à : Carrefour Sidi Arcine, route de Baraki - Alger. MARCHE Nº06/2025 PASSE AVEC L'ENTREPRISE « SNC FRERES LECHEHEB FILS DE MESSAOUAD » Domicilié : Bouchaoui centre depends du groupement résidentiel N°004 circonscription N°009 pendant Nº001 commune de cheraga Wilaya d'Alger
MISE EN DEMEURE N°02 / 2026
-Vu le Marché Nº 06/2025, conclu entre l'Office National de l'Assainissement ONA, agissant en qualité de Maitre d'Ouvrage Délégué au nom et pour le compte du Ministère de l'Hydraulique et l'entreprise « SNC FRERES LECHEHEB FILS DE MESSAOUAD »> domicilié Bouchaoui centre dépends du groupement résidentiel N°004 circonscription N°009 pendant N°001 commune de cheraga , wilaya d'Alger , ayant pour objet la réalisation de la station de pompage ZEGHAIA 02 de la Wilaya de MILA entrant dans le cadre de l'opération « PROTECTION DU BARRAGE DE BENI HAROUN 2eme TRANCHE Y COMPRIS STEP DE AIN M'LILA ».
- Vu le délai d'exécution contractuel du projet de 14 mois.
- Vu l'ordre de service de démarrage des travaux Nº23/2025 notifié à l'entreprises « SNC FRERES LECHEHEB FILS DE MESSAOUAD > le 20/05//2025
- Vu le non-respect du planning contractuel des travaux par l'entreprise.
- Vu la lettre n°001/DP/SRZ02/06/2025 du 26/06/2025, émanant du Directeur de projet, relative à la cadence très faible des travaux.
- Vu la lettre Nº1942 ONA/DG/ZA/DEP/2025 du 08/07/2025, ayant pour objet la mise en garde en raison de la faible cadence des travaux et arrêt du chantier.
- Vu la lettre n°002/DP/SRZ02/08/2025 du 14/08/2025, émanant du Directeur de projet, relative au retard accusé dans la reprise des travaux.
- Vu la lettre n°005/DP/SRZ02/10/2025 du 09/10/2025, émanant du Directeur de projet, relative au retard important constaté dans l'élaboration des études et l'exécution des travaux.
- Vu que les injonctions contenues dans la mise en demeure nº01/2026 notifiée à l'entreprise « SNC FRERES LECHEHEB FILS DE MESSAOUAD » publiée par voie de presse dans les quotidiens nationaux «All > le 29/01/2026 et « Le Soir d'Algérie > le 01/02/2026.
- Vu la lettre n°003/DPCSPBBH/02/2026 du 17/02/2026, émanant du Directeur de projet, relative à l'arrêt des travaux et sollicitant la prise des mesures correctives réglementaires nécessaires en vue de redynamiser le projet.
- Vu la lettre n°008/DP/SRZ02/06/2026 du 09/06/2026, émanant du Directeur de projet, relative au retard important constaté dans les études et l'exécution des travaux.
- Vu le retard dans l'élaboration des études d'exécution.
- Vu le délai d'exécution contractuel est consommé à hauteur de 98%, alors que le taux d'avancement global des travaux ne dépasse pas 20%,
- Vu l'ampleur des travaux restant à réaliser et le préjudice causé au projet ;
- Vu le non-respect des engagements et des clauses contractuelles par l'entreprise.
L'Office National de l'Assainissement - ONA -, en sa qualité de Maître d'ouvrage Délégué, met en demeure pour la seconde fois l'entreprise « SNC FRERES LECHEHEB FILS DE MESSAOUAD », à l'effet de :
1. Achever les études d'exécution dans les plus brefs délais ;
2. Améliore immédiatement la cadence des travaux sur site ;
3. Mettre les moyens humains et matériels nécessaires pour renforcer le chantier ;
4. Présenter un plan d'action pour résorber les retards constatés ;
5. Prendre toutes les dispositions nécessaires pour achever les travaux dans les délais contractuels.
Un délai de huit (08) jours, à compter de la date de la première parution de la présente mise en demeure Nº02 dans la presse nationale est accordé à l'entreprise « SNC FRERES LECHEHEB FILS DE MESSAOUAD » pour mettre en application les injonctions du service contractant. Passé ce délai, sans la satisfaction des doléances de l'ONA, le Maitre d'Ouvrage Délégué procédera à la résiliation du marché Nº 06/2025 et ce conformément à l'article Nº1.08 du CCAG et prendra toutes les mesures nécessaires pour préserver ses droits et ce, conformément à la règlementation en vigueur régissant les Marchés Publics.
ANEP 2616 024 862 - Le Soir d'Algérie du 21-07-2026