Mise en demeure : réhabilitation des écoles Aït Ziri et Kaci Belkacem, lots 01 et 03
Annonceur
DEP - Direction des Équipement Publics de la wilaya de Tizi Ouzou
Identifiant de l'annonce
#1492338
Code
56/011.044.01/2025
Localisation
Tizi Ouzou
Statut
Information
Type
National
Date de publication
Date limite
Temps restant
Expiré
Vues
49
Secteurs d'activité
[72153600] - Travaux de finition d'aménagement et de décoration intérieure - Interior finishing and furnishing and remodeling services[72151100] - Travaux plomberie, chauffage et climatisation - Plumbing and heating and air conditioning (HVAC)[72102800] - Travaux de remise en état et rénovations de batiments et monuments - Refurbishing services[72121400] - Travaux de construction de bâtiments publics spécialisés - Specialized public building construction services[72110000] - Travaux de bâtiment - Building construction services[72150000] - Travaux de bâtiment de second oeuvre - Specialized trade construction and maintenance services
Sources
الوسط
Le Jour d'Algérie
Description
# République Algérienne Démocratique et Populaire ـة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيـ
MINISTERE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME, DE LA VILLE
ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS
DE LA WILAYA DE TIZI-OUZOU
Tel: 026.19.76.02 Fax : 026.19.76.02.
Nº 010/DEP/S.C.S.O.R / Nº 1089/2026
EMAIL :dleptizi15@hotmail.fr.
وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية
مديرية التجهيزات العمومية
لولاية تيزي وزو
مصلحة التسيير متابعة العمليات المنجزة
رقم ...... ت.ع/ م.ت.م.ع.م/ ...... 2026
## 1ère Mise en demeure
\- Vu le marché de travaux Nº2025/ 011.044.01/56 du 28/10/2025 ;
· Vu le délai d'exécution des travaux Quatre Vingt Cinq (85) jours ;
\- Vu l'ordre de service de démarrage des travaux du 28/10/2025.
· Vu l'ordre de service d'arrêt des travaux du 09/11/2025 ;
\- Vu l'ordre de service de reprise des travaux du 21/12/2025 ;
\- Vu l'ordre de service d'arrêt des travaux du 04/01/2026 ;
\- Vu l'envoi n°309/DEP/317/SCSOR/2026 du 30/03/2026 demandant à l'entreprise de déposer son projet d'avenant pour permettre
son traitement ;
\- Vu l'envoi nº1640/SG/2026 du 22/06/2026 émanant de Monsieur le Chef de daira de Ain'El Hammam signalant l'urgence de
reprendre les travaux de réhabilitation des 03 salles de classe à l'école primaire AIT ZIRI - AIN EL HAMMAM ;
\- Vu l'envoi nº730/DEP/749/SCSOR/2026 du 28/06/2026 demandant à l'entreprise de déposer son projet d'avenant dans les plus
brefs délais ;
\- Vu le courrier nº68/SEP/2026 du 30/06/2026 émanant du Subdivisionnaire de la daïra de Ain El Hammam signalant que
l'entreprise ne s'est pas manifestée pour la finalisation de son projet d'avenant ;
\- Vu l'instruction de Monsieur le Wali nº2900/A.O.M/CAB/2026 d'achever les travaux de réhabilitation avant la prochaine rentrée
scolaire ;
\- Vu la mise en demeure nº771/DEP/794/SCSOR/2026 du 07/07/2026 de déposer son projet d'avenant au niveau de la Direction ;
\- Vu l'ordre de service de reprise des travaux du 01/09/2026 ;
\- Vu l'envoi nº105/SEP/2026 émanant de Monsieur le Subdivisionnaire des Equipements Publics de la datra de AIN EL
HAMMAM signant que l'entreprise a refusé de se présenter pour notifier son ODS de reprise du 01/09/2026 ;
\- Vu l'envoi nº174/SG/2026 du 08/09/2026 émanant de Monsieur le Chef de daira de Ain El Hammam signalant que l'entreprise a
abandonné le chantier ;
\- Vu la nécessité de reprendre et d'achever les travaux de réhabilitation du projet des lots objet du marché avant la rentrée scolaire.
L'entreprise EURL BAT CONSTRUCTION, élisant domicile à Zone urbaine Oum Lahdjer Lot
nº74 Djenet -Wilaya de Boumerdes du marché :
« Aménagement et réhabilitation des établissements du cycle primaire (y compris le chauffage-
climatisation) de la wilaya de Tizi Ouzou (Programme 2025)
Lot nº01 : Réhabilitation de 03 salles de classes à l'école primaire Ait Ziri commune Ait Yahia daïra Ain
El Hammam
Lot nº03 : Divers travaux de réhabilitation à l'école primaire Kaci Belkacem, commune et daira de
Boghni. » est mise en demeure de se présenter à la Direction des Equipements Publics afin de notifier
l'ordre de service de reprise des travaux du 01/09/2026, de reprendre et d'achever les travaux avant la
rentrée scolaire.
Un délai de 10 jours est accordé à l'entreprise à partir de la première parution de la présente mise en
demeure sur le BOMOP ou les quotidiens nationaux, Faute de quoi des mesures coercitives prévues par la
réglementation en vigueur seront appliquées à l'encontre de votre entreprise.
MINISTERE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME, DE LA VILLE
ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS
DE LA WILAYA DE TIZI-OUZOU
Tel: 026.19.76.02 Fax : 026.19.76.02.
Nº 010/DEP/S.C.S.O.R / Nº 1089/2026
EMAIL :dleptizi15@hotmail.fr.
وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية
مديرية التجهيزات العمومية
لولاية تيزي وزو
مصلحة التسيير متابعة العمليات المنجزة
رقم ...... ت.ع/ م.ت.م.ع.م/ ...... 2026
## 1ère Mise en demeure
\- Vu le marché de travaux Nº2025/ 011.044.01/56 du 28/10/2025 ;
· Vu le délai d'exécution des travaux Quatre Vingt Cinq (85) jours ;
\- Vu l'ordre de service de démarrage des travaux du 28/10/2025.
· Vu l'ordre de service d'arrêt des travaux du 09/11/2025 ;
\- Vu l'ordre de service de reprise des travaux du 21/12/2025 ;
\- Vu l'ordre de service d'arrêt des travaux du 04/01/2026 ;
\- Vu l'envoi n°309/DEP/317/SCSOR/2026 du 30/03/2026 demandant à l'entreprise de déposer son projet d'avenant pour permettre
son traitement ;
\- Vu l'envoi nº1640/SG/2026 du 22/06/2026 émanant de Monsieur le Chef de daira de Ain'El Hammam signalant l'urgence de
reprendre les travaux de réhabilitation des 03 salles de classe à l'école primaire AIT ZIRI - AIN EL HAMMAM ;
\- Vu l'envoi nº730/DEP/749/SCSOR/2026 du 28/06/2026 demandant à l'entreprise de déposer son projet d'avenant dans les plus
brefs délais ;
\- Vu le courrier nº68/SEP/2026 du 30/06/2026 émanant du Subdivisionnaire de la daïra de Ain El Hammam signalant que
l'entreprise ne s'est pas manifestée pour la finalisation de son projet d'avenant ;
\- Vu l'instruction de Monsieur le Wali nº2900/A.O.M/CAB/2026 d'achever les travaux de réhabilitation avant la prochaine rentrée
scolaire ;
\- Vu la mise en demeure nº771/DEP/794/SCSOR/2026 du 07/07/2026 de déposer son projet d'avenant au niveau de la Direction ;
\- Vu l'ordre de service de reprise des travaux du 01/09/2026 ;
\- Vu l'envoi nº105/SEP/2026 émanant de Monsieur le Subdivisionnaire des Equipements Publics de la datra de AIN EL
HAMMAM signant que l'entreprise a refusé de se présenter pour notifier son ODS de reprise du 01/09/2026 ;
\- Vu l'envoi nº174/SG/2026 du 08/09/2026 émanant de Monsieur le Chef de daira de Ain El Hammam signalant que l'entreprise a
abandonné le chantier ;
\- Vu la nécessité de reprendre et d'achever les travaux de réhabilitation du projet des lots objet du marché avant la rentrée scolaire.
L'entreprise EURL BAT CONSTRUCTION, élisant domicile à Zone urbaine Oum Lahdjer Lot
nº74 Djenet -Wilaya de Boumerdes du marché :
« Aménagement et réhabilitation des établissements du cycle primaire (y compris le chauffage-
climatisation) de la wilaya de Tizi Ouzou (Programme 2025)
Lot nº01 : Réhabilitation de 03 salles de classes à l'école primaire Ait Ziri commune Ait Yahia daïra Ain
El Hammam
Lot nº03 : Divers travaux de réhabilitation à l'école primaire Kaci Belkacem, commune et daira de
Boghni. » est mise en demeure de se présenter à la Direction des Equipements Publics afin de notifier
l'ordre de service de reprise des travaux du 01/09/2026, de reprendre et d'achever les travaux avant la
rentrée scolaire.
Un délai de 10 jours est accordé à l'entreprise à partir de la première parution de la présente mise en
demeure sur le BOMOP ou les quotidiens nationaux, Faute de quoi des mesures coercitives prévues par la
réglementation en vigueur seront appliquées à l'encontre de votre entreprise.