Première mise en demeure : réhabilitation du jardin du martyr Lhani Abdallah à M’doukal, lot 01

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BATNA DAIRA DE BARIKA COMMUNE DE M'DOUKEL
LE SERVICE CONTRACTANT :
MONSIEUR LE PRESIDENT DE L'APC- M'DOUKAL CO CONTRACTANT. ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS - BEN KOUIDER RABEH
MISE EN DEMEURE Nº01 PROJE : Réhabilitation des Jardins de la commune de M'doukal :
Lot 01 : Réhabilitation du Jardin du martyr Lhani Abdallah Conformément aux dispositions des articles 149 ,150et 151 du décret présidentiel Nº15/247 de la 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service publics modifié et complété
- Conformément au marché conclu en date du 19/12/2024
- Délais d'exécution : Quatre (04) Mois
- Vu l'ordre de service démarrage des travaux en date du 13/01/2025
- Vu de l'ordre de service d'arrêt des travaux en date du 26/06/2025
- Vu de l'ordre de service de reprise des travaux en date du 27/04/2026
- Vu le caractère urgent du projet et son importance ;
- Vu les constatations effectuées lors des sorties sur le terrain au niveau du site du projet, faisant apparaitre une absence totale des moyens matériels et humains nécessaire à l'exécution des travaux, ce qui a en trainé un retard considérable dans leur réalisation, outre l'expiration du délai contractuel fixé pour l'exécution du projet ;
En conséquence, il a été établi une mise en demeure à l'encontre de l'entreprise de travaux publics - BEN KOUIDER RABEH pour :
> achever et accélérer le rythme d'exécution des travaux, en mobilisant une équipe de travail en continu fonctionnant selon le système de rotation (3*8), et ce, dans un délai maximum de huit (08) jours à compter de la première publication de la présente mise en demeure dans les journaux nationaux et électroniques ainsi que dans le BOMOP. A défaut de réponse dans le délai susmentionné, il sera procédé à la prise des mesures et procédures légales prévues à cet effet.
Anep nº 2616031201
Maghreb Info
20-09-2026