Renforcement de la RN15, lot 02, entre Tirourda et Aïn Zebda

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICSET DES INFRASTRUCTURES DE BASE DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE LA WILAYA DE BOUIRA
Numéro d'Identification Fiscale . 408015000010066
PEUMIERE (1er) MISE EN DEMEURE Nº,08/DTP/2026
Compte tenu des dispositions du marché Nº08/DTP/2026 du 07/04/2026, visé par la commission des marchés publics de la wilaya de Bouira sous le N°65 du31/03/2026, et visé par le contrôleur Budgétaire sous le Nº164 DU 07/04/2026, relatif au projet de , Renforcement de la RN15 entre TIROURDA au PK 56+000 et AIN ZEBDA au PK 68+000 sur 12 Km (en double sens) (W. Bouira) Lot Nº02 . Renforcement de la RN15 du PK 62+000 au PK 68+000 sur 06 km, communes d'AGHBALOU.
Conclu entre Mr. Le Ministre des travaux publics et des infrastructures de base, représenté par le Directeur des travaux publics de la wilaya de Bouira d'une part, et l'entreprise EPE SPA SOTROWIB d'autre part.
Vu:
- l'ordre de service Nº01 de démarrage des travaux, en date du 20/04/2026 ;
- l'ordre de service Nº02 de l'arrêt des travaux,en date du 18/05/2026 ;
- l'ordre de service Nº03 de reprise des travaux,en date du 24/05/2026 ;
- l'ordre de service Nº04 de l'arrêt des travaux, en date du 26/05/2026 ;
- l'ordre de service Nº05 de reprise des travaux,en date du 31/05/2026 ; l'ordre de service Nº06 de l'arrêt des travaux, en date du 07/06/2026;
- l'ordre de service Nº07 de reprise des travaux, en date du 14/06/2026 ;
- la correspondance Nº1709/DTP/649/SEEIB/2026 en date du 21/05/2026.
- le retard considérable dans l'avancement des travaux, par rapport au planning prévisionnel des travaux, sans aucun motif valable,
L'entreprise EPE SPA SOTROWIB, élisant domicile à . 06, Route AHMED ZABANA, Wilaya de BLIDA, est mise en demeure de prendre les dispositions nécessaires pour renforcer le chantier en moyens humains et matériels, afin d'augmenter la cadence des travaux, et ce, dans un délai de huit (08) jours à compter de la publication du présent avis dans la presse nationale.
Faute de quoi, les mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur seront appliquées à son encontre.
LA SENTINELLE DU 28/09/2026
ANEP : 2616032038