Installation de télésurveillance et de protection incendie à Médéa, Aïn Boucif et Beni Slimane

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR DE MEDEA NUMERO D'IDENTIFICATION FISCAL : 410004000026011
AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES Nº 01/2026
Conformément la loi nº 23-12 du 05 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés, la cour de MEDEA, lance un appel d'offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n° 01/2026 pour le projet : Réalisation des travaux de rénovation de Sécurisation et équipement au profit des Structure judiciaires
01: travaux d'installation des Réseaux Télésurveillance et anti l'incendie au niveau du siège de la cour de Médéa
02: travaux d'installation des Réseaux Télésurveillance et anti l'incendie au niveau du tribunal a Ain boucif
03: travaux d'installation anti l'incendie au niveau du tribunal à beni slimane
Toute personne physique ou morale qui répond aux conditions d'éligibilités suivantes peut participer à cet appel d'offres :
I- Capacités professionnelles
I- -Avoir un agrément du ministère de l'intérieur (Réseau téléphonique et télésurveillance) a jour.
-Avoir un registre de commerce portant le code d'une consistance demandée légalisée par les services du CNRC a jour,
I-Capacités financières :
*Pour les candidats seuls : Avoir un moyen de chiffre d'affaire supérieur ou égale à 4.500.000,00 DA justifier par les bilans et C20 des trois (03) meilleurs années depuis l'année 2020.
*Pour les candidats en groupements : Le groupement dans son ensemble doit justifier un chiffre d'affaires moyen égal ou supérieur à 4.500.000,00 DA. Calculé de la manière suivante : Chaque membre du groupement se verra calculer la moyenne de son chiffre d'affaires des trois (03) meilleures années depuis l'années2020. Justifier par les bilans et C20 délivré par les services des impôts.
Tous les résultats des membres du groupement seront additionnés pour obtenir le chiffre d'affaires du groupement.
/-Capacités techniques :
-Ayant réalisé déjà Au moins un (01) projet (même nature) à partir de l'année 2020, d'un montant supérieur ou égale à 8.000.000.00 DA , Justifier par des attestations de bonnes exécutions des études demandées, délivrée par les maitres d'ouvrage publics, L'attestation de bonne exécution doit comporter l'année de réalisation et le montant.
-Délai maximal est fixé à Trois (03) mois, Le soumissionnaire proposant un délai supérieur à (03) mois verra son délai contractuel réduit automatiquement au délai fixé au cahier des charges lors de l'élaboration du marché s'il sera attributaire.
V-En cas de groupement tous les membres du groupement doit répondre à la première condition d'éligibilité, les deuxième, troisième conditions doivent répondre par chef de fil ou un membre. Nb :
-Cas de soumission en groupement : présentation un protocole d'accord, reliant les membres du groupement en précisant la nature de ce groupement solidaire .
- Les soumissionnaires présentant des offres seuls dans le présent cahier des charges ne peuvent pas présenter des offres dans le cadre d'un groupement et vice verça
- Pour justifie l'éligibilité de soumissionnaire en groupement momentané il sera tenu compte des capacités de l'ensemble des membres du groupent. Ace titre le membre de groument ne sont pas tenus de justifier individuellement l'ensemble des capacités exiger dans le cahier des charge sauf la première condition.
- Pour les deux cas : Si l'une des conditions d'éligibilité n'est pas satisfaite, l'offre sera rejetée systématiquement.
Les candidats remplissant les conditions précitées et intéressés par cet appel d'offres peuvent retirer les cahiers des charges auprès de Cour Médéa Secrétariat général deuxième étage Sis à citer thniet el hdjar wilaya de Médéa par le soumissionnaire ou son représentant dument désigné .Dans le cas d'un groupement le cahiers des charges doit être retirée par le mandature au son représentant dument désigné .
Les offres accompagnées des pièces et documents en cours de validité tels qu'exigés par le cahier des charges doivent être présentées dans trois (03) enveloppes distinctes.
-Enveloppe Nº1:dossier de candidature: contenant les documents demande dans le cahier des charges article 14 page 07 -Enveloppe Nº2-Offre technique :contenant des documents demande dans le cahier des charges article 14 page 08
-EnveloppeNº3-Offre financière :contenant des documents demande dans le cahier des charges article 14 page 08 Les trois enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention :
à Monsieur le Secrétaire général de la Cour de Médéa « Avis d'appel d'offres national ouvert avec exigence de capacités minimales Nº 01/2026
projet : Réalisation des travaux de rénovation de Sécurisation et équipement au profit des Structure judiciaires 01: travaux d'installation des Réseaux Télésurveillance et anti l'incendie au niveau du siège de la cour de Médéa
02: travaux d'installation des Réseaux Télésurveillance et anti l'incendie au niveau du tribunal a Ain boucif 03: travaux d'installation anti l'incendie au niveau du tribunal à beni slimane
« Soumission à ne pas ouvrir sauf par la commission d'ouverture et d'évaluation des offres » - NB :
-- La durée de préparation des offres est fixée à (15 jours) à compter de la date de la première publication de l'avis d'appel d'offres national restreint sur le BOMOP ou la presse écrite ou électronique ..
-La date et l'heure limite de dépôt des offres correspondent au dernier jour de la durée de leur préparation avant 12 :00 heures. si ces jours coïncident avec un jour férié ou un jour de repos légal, le dépôt des offres se fera le jour ouvrable suivant à la même heure.
- Les offres doivent être déposées au siège de la Secrétariat général de la Cour de Médéa et non envoyées par courrier.
-la séance d'ouverture des plis techniques et financiers se tiendra en séance publique en présence des soumissionnaires au siège de cour de Médéa, Secrétariat General, Situé dans le quartier thniet el hadjar Médéa 14 :00H le même jour , Les soumissionnaires sont invitées à assister à la séance d'ouverture des plis.
- Les soumissionnaires restent engagés de leurs offres pendant un délai de 105 jours à compte de la séance d'ouverture des plis -- pour plus de détaille vois cahier de charge (instructions aux soumissionnaires)
Le Jeune Indépendant du 01/10/2026 / ANEP 2616032493