Réparation de la chaussée des 100 logements publics locatifs à El Harrouche
Annonceur
OPGI - Office de Promotion et de Gestion Immobilière wilaya de Skikda
Identifiant de l'annonce
#1393129
Code
72/2021
Localisation
Skikda
Statut
Information
Type
National
Date de publication
Date limite
Temps restant
Expiré
Vues
63
Secteurs d'activité
[72140000] - Travaux Publics - Heavy construction services[72141114] - Travaux voirie et réseaux divers (VRD) et amélioration urbaine - Infrastructure building and surfacing and paving services
Sources
SEYBOUSSE TIMES
Description
République algérienne démocratique et populaire Ministère de l'habitat, de l'urbanisme, la ville et l'aménagement du territoire Office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Skikda MISE EN DEMEURE Nº01
A L'Entreprise : EURL ELIDI, Dont le siège social est : Cité Frère saker BT AN, Nº01 -SKIKDA- Détentrice du marché Nº 72/2021 Visa Nº 64/2021 en date du 10/11/2021 Ayant pour objet : Viabilisation des 100 logements publics locatifs à El Harrouche - Skikda Programme : RHP 2011 Tranche : 3000 logements Lot : Unique
Conformément au décret exécutif Nº21-219 de la 20/05/2021 portante approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
Conformément au décret présidentiel Nº15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés et de délégation de service public.
+ Vu le marché Nº 72/2021 visa nº 64/2021 en date du 10/11/2021 concernant le projet de : Viabilisation des 100 logements publics à la commune d'El Harrouche Wilaya de Skikda
- Lot unique, pour un montant de 26 241 183.20 DA conclu avec l'entreprise de travaux : EURL ELIDI dont le siège social est à Cité Frère saker BT AN, Nº01 -SKIKDA- Vu l'ordre de service en date du 11/11/2021 sous le numéro 177/2021 portant démarrage des travaux objet du marché, notifié à l'entreprise de travaux EURL ELIDI en date du 18/11/2021.
Vu le délai de réalisation du marché qui est de 06 mois.
Vu l'expiration du délai contractuel en date du 17/05/2022
Vu les dégradations affectant la chaussée, survenues après la réception provisoire du projet en date du 08/05/2022.
Vụ la mise en demeure administratif nº 01 en date du 02/11/2025, relative aux dégradations affectant la chaussée.
· Vu le procès-verbal de la réunion en date du 10/11/2025, en vertu duquel l'entreprise a été mise dans l'obligation de réparer les dégradations constatées au niveau de la chaussée.
Vu le non-respect par l'entreprise de l'obligation de réparer les dégradations constatées au niveau de la chaussée
· En application de l'article Nº09 du marché Nº72/2021 visa Nº 64/2024 en date du 10/11/2021 qui stipule la résiliation du marché.
Vu les articles 149-150-151-152 du décret présidentiel Nº15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.
Vu l'article 119 du décret exécutif Nº21-219 du 20/05/2021 portant l'approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux.
L'entreprise EURL ELIDI, dont le siège social est sis à Cité Frère saker BT AN, Nº01 - SKIKDA-, est mise en demeure de remédier aux dégradations constatées conformément aux normes techniques en vigueur dans un délai de huit (08) jours à compter de la date de publication de la présente mise en demeure.
Le Directeur General
SEYBOUSE TIMES
ANEP 2623002977 =
Mardi 21 Avril 2026
A L'Entreprise : EURL ELIDI, Dont le siège social est : Cité Frère saker BT AN, Nº01 -SKIKDA- Détentrice du marché Nº 72/2021 Visa Nº 64/2021 en date du 10/11/2021 Ayant pour objet : Viabilisation des 100 logements publics locatifs à El Harrouche - Skikda Programme : RHP 2011 Tranche : 3000 logements Lot : Unique
Conformément au décret exécutif Nº21-219 de la 20/05/2021 portante approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
Conformément au décret présidentiel Nº15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés et de délégation de service public.
+ Vu le marché Nº 72/2021 visa nº 64/2021 en date du 10/11/2021 concernant le projet de : Viabilisation des 100 logements publics à la commune d'El Harrouche Wilaya de Skikda
- Lot unique, pour un montant de 26 241 183.20 DA conclu avec l'entreprise de travaux : EURL ELIDI dont le siège social est à Cité Frère saker BT AN, Nº01 -SKIKDA- Vu l'ordre de service en date du 11/11/2021 sous le numéro 177/2021 portant démarrage des travaux objet du marché, notifié à l'entreprise de travaux EURL ELIDI en date du 18/11/2021.
Vu le délai de réalisation du marché qui est de 06 mois.
Vu l'expiration du délai contractuel en date du 17/05/2022
Vu les dégradations affectant la chaussée, survenues après la réception provisoire du projet en date du 08/05/2022.
Vụ la mise en demeure administratif nº 01 en date du 02/11/2025, relative aux dégradations affectant la chaussée.
· Vu le procès-verbal de la réunion en date du 10/11/2025, en vertu duquel l'entreprise a été mise dans l'obligation de réparer les dégradations constatées au niveau de la chaussée.
Vu le non-respect par l'entreprise de l'obligation de réparer les dégradations constatées au niveau de la chaussée
· En application de l'article Nº09 du marché Nº72/2021 visa Nº 64/2024 en date du 10/11/2021 qui stipule la résiliation du marché.
Vu les articles 149-150-151-152 du décret présidentiel Nº15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.
Vu l'article 119 du décret exécutif Nº21-219 du 20/05/2021 portant l'approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux.
L'entreprise EURL ELIDI, dont le siège social est sis à Cité Frère saker BT AN, Nº01 - SKIKDA-, est mise en demeure de remédier aux dégradations constatées conformément aux normes techniques en vigueur dans un délai de huit (08) jours à compter de la date de publication de la présente mise en demeure.
Le Directeur General
SEYBOUSE TIMES
ANEP 2623002977 =
Mardi 21 Avril 2026