réalisation des Travaux restants de Montage de charpente métallique

Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com

Société Algérienne de l’Électricité et du Gaz - Production de l’Électricité 

Sis à l’immeuble 600 Bureaux, RN 38, Gué de Constantine - Alger

NIF : 00416096544827

Mise en demeure

Le Maître d’Ouvrage, la Société Algérienne de l’Électricité et du Gaz - Production de l’Électricité, dénommée « SONELGAZ - PRODUCTION DE L’ÉLECTRICITÉ », sise à l’immeuble 600 Bureaux, RN 38, Gué de Constantine - Alger, met en demeure l’Entreprise SARL TRACKS CONSTRUCTION, dont le siège est sis au Lot N°15, Lotissement Saidoun Mohamed, Kouba Alger, titulaire du Contrat n° 05/S.E/DRT/DSR/2024, ayant pour objet la réalisation des Travaux restants de Montage de charpente métallique de la Salle des Machines au profit du projet de la Centrale électrique de HASSI R'MEL 01– Wilaya de Laghouat,

À l’effet de remédier aux manquements ci-après :

• Les travaux sont l’arrêt depuis le 28/09/2025 à cause des pannes répétées des moyens matériels entraînant un important retard.
• L’absence de grue et d’équipe d’échafaudage, malgré les demandes répétées, bloque l’achèvement du toit et de l’axe TC nécessaires aux travaux de tuyauterie.
• Effectifs très insuffisant : seulement 04 personnes sur site au lieu de trois équipes complètes avec des moyens de levage adaptés.
• La non réception d’une grande partie des travaux réalisés en raison de l’absence de qualiticiens.
• Manque de supervision et non-respect des priorités de montage malgré plusieurs rappels du maître d’Ouvrage et du Constructeur.
• Blocage des travaux essentiels, notamment du montage de la structure AHU, empêchant L’installation des extracteurs, faute de soudage.
• De graves incohérences dans les rapports sur les pièces manquantes révèlent un manque évident de maîtrise dans la gestion et la coordination des travaux.

Dans un délai de quinze (15) jours à partir de la première parution de la présente mise en demeure.

Il demeure entendu qu’à défaut d’exécution dans le délai précité, la Société Algérienne de l’Électricité et du Gaz - Production de l’Électricité, dénommée « SONELGAZ - PRODUCTION DE L’ÉLECTRICITÉ », se réserve le droit de résilier le contrat aux torts exclusifs de l’Entreprise SARL TRACKS CONSTRUCTION, conformément à l’article 32 du contrat.

L’Entreprise SARL TRACKS CONSTRUCTION s’expose, en outre, à ce que « SONELGAZ - PRODUCTION DE L’ÉLECTRICITÉ » utilise tous les moyens de droit pour faire respecter ses engagements, soit matériellement, soit financièrement, et sera alors contrainte de payer tous les frais supplémentaires ainsi engagés, sans oublier le remboursement de tout dommage connexe que sa défaillance cause au Maître d’Ouvrage « SONELGAZ - PRODUCTION DE L’ÉLECTRICITÉ », ainsi que les frais et pénalités contractuelles prévues.

Le Maître d’Ouvrage, « SONELGAZ - PRODUCTION DE L’ÉLECTRICITÉ », peut faire exécuter par un tiers et aux frais de l’Entreprise SARL TRACKS CONSTRUCTION ses engagements, nonobstant le paiement des dommages et intérêts causés par le préjudice subi.